Образец договора по проведению экспертизы кровли подробный

Содержание
  1. Экспертиза кровли
  2. Стоимость экспертизы кровли
  3. Исследовательская часть: этапы проведения и результаты обследования
  4. Результаты экспертизы кровли
  5. Выводы строительной экспертизы
  6. Договор подряда на кровельные работы (с использованием материала подрядчика) – Договор строительства, строительного подряда
  7. 1. Предмет договора
  8. 2. Срок выполнения работ
  9. 3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
  10. 4. Стоимость материалов, работ и порядок оплаты
  11. 5. Права и обязанности Сторон
  12. 6. Ответственность Сторон договора
  13. 7. Разрешение споров
  14. 8. Заключительные условия
  15. 9. Реквизиты и подписи Сторон
  16. Образец договора по проведению экспертизы кровли подробный
  17. Договор на проведение независимой экспертизы — образец
  18. Договор на проведение строительной экспертизы образец бланк
  19. Договор экспертизы: образец
  20. Договор на проведение работ, услуг по экспертизе
  21. Экспертиза кровли
  22. Договор на проведение экспертизы
  23. Здесь правильно составленный договор от которого зависит ваша кровля
  24. Договор на проведение экспертизы образец 2018 бланк скачать
  25. Подписи сторон

Экспертиза кровли

Образец договора по проведению экспертизы кровли подробный

Экспертное заключение по итогам проведения строительно-технической экспертизы кровельной конструкции общественного здания.

Объект экспертизы — конструкция рулонной плоской кровли общественного здания.

Стоимость экспертизы кровли

Определение технического состояния конструкции кровли от 25 000 рублей
Определение качества, объемов и стоимости работ по устройству кровли (строительный аудит) от 60 000 рублей

Исходные данные:

  1. Основание проведения экспертизы кровли — договор.
  2. Цель исследовательских мероприятий — проведение строительно-технической экспертизы ремонтно-монтажных работ, выполненных в объеме капитального ремонта, по обустройству кровельной конструкции здания. Перед экспертной комиссией поставлена задача выявить:
    • соответствует ли проведенный капитальный ремонт кровли действующим нормативным требованиям и качеству, предъявляемым к этому виду работ;
    • выполнены ли все договорные обязательства;
    • соответствует ли объём произведенных ремонтных работ указанному в сметной документации б/н «Капитальный ремонт кровли».

Перечень измерительных инструментов и оборудования, исполнительной документации и нормативно-технических актов, используемых в процессе работы экспертной комиссии:

  1. Используемые приборы и инструменты:
    • лазерный дальномер марки Leica DISTO™ D2;
    • двухметровый уровень KAPRO;
    • оптический нивелир SOKKIA;
    • профессиональная цифровая камера Canon Power Shot G15;
    • металлическая измерительная рулетка Р5У3П.
  2. Документация, необходимая для проведения экспертизы (копии):
    • договор с ремонтной организацией;
    • локальная смета на капитальный ремонт;
    • акт о приемке выполненных работ, подписанный подрядчиком;
    • схема по обустройству цементно-песчаной стяжки строения;
    • схема по устройству оклеечного гидроизоляционного слоя кровельной конструкции здания.

При проведении экспертизы кровли используются также Федеральные законодательные акты, Градостроительный кодекс РФ, ГОСТы, СНиПы, СП и другие нормативно-технические документы.

Исследовательская часть: этапы проведения и результаты обследования

Для решения задач, поставленных перед комиссией, процедура экспертизы кровли включила в себя следующие стадии:

  • визуально-инструментальное обследование кровельной конструкции здания с проведением всех необходимых замеров и обязательной фотофиксации;
  • систематизацию и обработку результатов осмотра;
  • сверку результатов обследования с предоставленной документацией о проведении ремонтных работ и действующими техническими нормативами;
  • подготовку отчета по результатам экспертизы кровли. Анализ, доработка полученных данных, подготовка заключения проводились в офисе ООО «Бюро архитектурно-строительных исследований».

Визуально-инструментальное обследование осуществлялось в выездном порядке на объекте исследования.

Результаты экспертизы кровли

Сотрудниками компании было произведено визуально-инструментальное обследование кровельной конструкции, при котором осматривались все примыкающие к парапетам и вентиляционным выпускам элементы кровли, а также проверялось состояние покрытия крыши. При осмотре проводились обмеры геометрических параметров объекта посредством лазерного дальномера, измерительной рулетки. Выявленные дефекты фиксировались на фотокамеру.

По итогам экспертизы кровли были определены следующие отклонения:

  1. Обнаружен участок плоской крыши с неплотным прилеганием гидроизоляционной подкладки к основанию. В результате чего образовался воздушный мешок размерами 25х50 сантиметров. Также найдены дефекты примыкания гидроизоляционного слоя к вентиляционным выпускам и парапетам — волны, складки, отслоения, мешки. Экспертная оценка: при ремонтных работах были нарушены требования СНиП, предъявляемые к кровельным покрытиям.
  2. При экспертизе были зафиксированы отслоения гидроизоляционного слоя на стыках рулонной кровли, что в будущем может стать причиной проникновения атмосферной влаги в подкровельную конструкцию крыши. Экспертная оценка: нарушены требования СНиП, предъявляемые к готовым кровельным покрытиям.
  3. Обнаружен участок с наличием неровностей, вздутий и волн на поверхности крыши, что затрудняет нормальный отвод воды. Вывод экспертов: при производстве ремонтных работ были нарушены требования СНиП, согласно которым кровельная конструкция и покрытие должны обеспечивать полный отвод воды.
  4. При осмотре вентиляционных крышных выпусков были зафиксированы дефекты некачественного оштукатуривания и покраски поверхностей в виде наплывов и неровностей более 5 мм. Вывод экспертов: нарушены требования СНиП, согласно которым отклонения, неровности на окрашенной/оштукатуренной поверхности не должны превышать установленных значений.

При проведении экспертизы кровли производилось вскрытие участка готового покрытия с целью определения толщины цементно-песчаной стяжки. В результате измерений толщина стяжки составила 35 мм.

Примеры наших обследований:

Выводы строительной экспертизы

По итогам проведения строительно-технической экспертизы выполненных работ в рамках капитального ремонта кровли общественного здания, с целью ответа на вопросы заказчика, выявлено следующее:

  1. Вопрос № 1 и 2: Соответствует ли проведенный капитальный ремонт кровли действующим нормативным требованиям и качеству, предъявляемым к этому виду работ. Выполнены ли все договорные обязательства?
  2. Ответ: По итогам проведенной экспертизы выполненных ремонтно-монтажных работ по устройству кровли были выявлены дефекты и отклонения, которые нарушают нормативно-технические требования и условия договора подряда.

  3. Вопрос № 3: Соответствует ли объём произведенных ремонтных работ указанному в сметной документации б/н «Капитальный ремонт кровли»?
  4. Ответ: В результате проведенной экспертизы капитального ремонта, а также вскрытия участка кровли были выявлены объемы выполненных работ по устройству плоских кровель из наплавляемых материалов в 3 слоя, устройству примыканий к вентиляционным выводам и парапетам, оштукатуриванию и окрашиванию стен/фасадов. Данные работы не могут быть приняты в полной мере и подлежат доработке.

По итогам проведенной экспертизы комиссия пришла к выводу, что выполненные работы по капитальному ремонту кровли общественного здания подлежат приемке только после устранения выявленных недоделок и дефектов.

Источник: http://ba-si.ru/ekspertiza-krovli

Договор подряда на кровельные работы (с использованием материала подрядчика) – Договор строительства, строительного подряда

Образец договора по проведению экспертизы кровли подробный

г. ____________ «___»_________ 20__г.

_____________________, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и _____________________, в лице ______________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить кровельные работы (наименование объекта), расположенного по адресу: __________________________, связанные с (монтажом кровли/ремонтом кровли) и передать полученный при выполнении работ результат.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре.

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, виды и объем, а также сроки и другие условия определяются в задании на выполнение работ.

1.4. Объем и стоимость материалов и работ, составляющих предмет настоящего договора, определяется в смете.

1.5. Состав и содержание технической документации: (вписать нужное, с указанием срока предоставления соответствующей документации).

1.6. Подрядчик выполняет работы с применением своих кровельных материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.7. Материал, используемый для выполнения кровельных работ, и результат работ должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

2. Срок выполнения работ

2.1. Срок выполнения кровельных работ Подрядчиком устанавливается с «___»_________ 20__г. по «___»_________ 20__г.

2.2. Подрядчик несет ответственность за завершение работы к сроку, определенному договором.

3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

3.1. Выполненные кровельные работы по качеству передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки.

3.2. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки выполненных кровельных работ.

3.3. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение ________ со дня передачи Подрядчиком технической документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего договора.

3.4. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Подрядчик обязан рассмотреть его и устранить недостатки в следующий срок ____________.

3.6. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки или обоснованной претензии по технической документации работы считаются выполненными.

3.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

4. Стоимость материалов, работ и порядок оплаты

4.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой.

4.2. После составления и подписания обеими сторонами договора смета становится неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Перечисление стоимости материалов производится предварительно согласно смете.

4.4. Основанием для оплаты выполненных работ является акт сдачи-приемки.

4.5. Оплата стоимости материалов и выполненных работ по настоящему договору производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

4.6. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение _____. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего договора счет, несет Подрядчик.

4.7. Датой оплаты считается дата (дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика).

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

  • оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ;
  • обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику;
  • обеспечить своевременную приемку выполненных работ;
  • произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором;
  • выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

5.2. Заказчик вправе:

  • осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
  • вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре подряда работ;
  • требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
  • требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему договору;
  • отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно,что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
  • отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора;
  • в случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат;
  • требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора;
  • запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету договора документацию и информацию.

5.3. Подрядчик обязан:

  • использовать материалы для выполнения кровельных работ, отвечающие требованиям качества, безопасности, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации;
  • осуществить кровельные работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ;
  • своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию;
  • выполнять работы лично;
  • исполнять полученные в ходе выполнения кровельных работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
  • при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ;
  • извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение _____ с момента их возникновения.;
  • выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.4. Подрядчик вправе:

  • в случае невозможности оказания услуг лично с согласия Заказчика привлечь к выполнению обусловленных договором работ третье лицо;
  • выбирать необходимые материалы для кровельных работ объекта Заказчика, с целью получения наилучшего результата;
  • требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов;
  • требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации;
  • требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта сдачи-приемки либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;
  • требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки;
  • требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора;
  • отказаться от исполнения настоящего договора, возместив Заказчику убытки в полном размере.

6. Ответственность Сторон договора

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им кровельных материалов, а также за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона.

6.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

6.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
  • соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.5. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере _____.

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.8. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ.

6.9. При неисполнении Заказчиком обязанности по содействию в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере _____.

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему договору.

6.13. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено ____________.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд ____________________.

7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет _____ дней с даты получения претензии.

8. Заключительные условия

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок ____________.

8.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.

8.4. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Подрядчиком расходам.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

8.6. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик________________________М. П. Подрядчик________________________М. П.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Образец договора по проведению экспертизы кровли подробный

Образец договора по проведению экспертизы кровли подробный

Результаты экспертизы кровли Сотрудниками компании было произведено визуально-инструментальное обследование кровельной конструкции, при котором осматривались все примыкающие к парапетам и вентиляционным выпускам элементы кровли, а также проверялось состояние покрытия крыши. При осмотре проводились обмеры геометрических параметров объекта посредством лазерного дальномера, измерительной рулетки. Выявленные дефекты фиксировались на фотокамеру. По итогам экспертизы кровли были определены следующие отклонения:

  1. Обнаружен участок плоской крыши с неплотным прилеганием гидроизоляционной подкладки к основанию. В результате чего образовался воздушный мешок размерами 25х50 сантиметров. Также найдены дефекты примыкания гидроизоляционного слоя к вентиляционным выпускам и парапетам — волны, складки, отслоения, мешки.

Понятие договора на проведение экспертизы Предмет и существенные условия договора на проведение экспертизы Условие договора о качестве экспертизы Как оформить договор на проведение независимой экспертизы: образец Понятие договора на проведение экспертизы В процессе хозяйственной деятельности зачастую возникают вопросы, требующие специальных познаний. В таком случае хозяйствующие субъекты, как правило, прибегают к экспертизе.

С этой целью чаще всего используется договор оказания услуг, однако может быть применена и подрядная конструкция. В настоящей статье будет рассмотрен договор на проведение независимой экспертизы на примере договора оказания услуг.

Договор на проведение независимой экспертизы — образец

Строительная экспертиза — одна из самых популярных услуг, позволяющая точно оценить техническое состояние какого-либо здания и способствующая разрешению различных споров.

Стороны договора на проведение строительной экспертизы В начале договора указываются наименования и реквизиты сторон (заказчик, исполнитель).

При неверной, некорректной или осуществленной невнятно постановке вопросов экспертиза не приведет к желаемому для заказчика результату.

Существуют типовые бланки договоров, однако в них для подробного описания целей экспертизы не всегда достаточно свободного места.

Договор на проведение строительной экспертизы образец бланк

Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.

Форс-мажор. 5.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Договор экспертизы: образец

Важно

В документе эксперт обязательно должен обозначить, что он не является заинтересованным лицом в отношении проводимой экспертизы, в родстве с причастными к процессу лицами не состоит и никакой материальной заинтересованности не имеет. По договору никаких уступок не может быть. Спорные вопросы решаются через судебные инстанции.

Внимание

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.Обратите внимание! Приведено лишь начало документа. Полную версию вы можете скачать по соответствующей ссылке.Сохраните этот документ сейчас.

Пригодится. Вы нашли то что искали? * Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов.

Договор на проведение работ, услуг по экспертизе

В случае если по каким-либо причинам, Заказчика не устраивает результат экспертизы, либо отпала необходимость в получении отчета по экспертизе (Экспертное заключение, Акт экспертизы), обязательства Заказчика по оплате работы Эксперта в полном объеме (ст.3 Договора) сохраняют юридическую силу до даты выполнения Заказчиком указанного обязательства. 6. СРОК ДОГОВОРА 6.1. Настоящий договор заключен на срок до «»2018 года. 6.2.

Настоящий договор может быть продлен, либо прекращен досрочно по взаимному согласию сторон. При этом инициатива о расторжении договора должна быть заявлена в письменной форме за дней до прекращения договора и стороны не должны иметь задолженности по выполнению своих обязательств согласно Договору.

6.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЭкспертЮр.

Экспертиза кровли

При этом независимой можно называть только ту экспертизу, которая проводится экспертами, не находящимися в служебной или иной зависимости от организации, выступающей заказчиком, а также органов, учреждений, должностных лиц и иных субъектов, заинтересованных в результатах независимой экспертизы. Правоотношения, возникшие между субъектами при оказании услуг по экспертизе, регулируются нормами 39-й и 37-й глав ГК РФ, поскольку, согласно ст. 783

ГК РФ, положения подряда применимы и к сделке по оказанию услуг, если это не противоречит предмету обязательства. Для определения юридической природы сделки по оказанию экспертных услуг необходимо установить конструктивные признаки, позволяющие выделить ее из прочих договоров оказания услуг.

Экспертное заключение по итогам проведения строительно-технической экспертизы кровельной конструкции общественного здания. Объект экспертизы — конструкция рулонной плоской кровли общественного здания.

Стоимость экспертизы кровли Определение технического состояния конструкции кровли от 25 000 рублей Определение качества, объемов и стоимости работ по устройству кровли (строительный аудит) от 60 000 рублей Исходные данные:

  1. Основание проведения экспертизы кровли — договор.
  2. Цель исследовательских мероприятий — проведение строительно-технической экспертизы ремонтно-монтажных работ, выполненных в объеме капитального ремонта, по обустройству кровельной конструкции здания.

Договор на проведение экспертизы

Эксперт», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Заказчик поручает, а Эксперт выполняет экспертные работы, согласно поданной заявке.
1.2. Эксперт полномочен, выполнять указанные работы, услуги на основании Закона РФ «О торгово-промышленных палатах в РФ», Устава и аттестата аккредитации в системе «ТПП Эксперт». 1.3.

Эксперт приступает к выполнению работ, услуг на основании Заявки, поступившей от Заказчика (письменная форма, факс). 1.4.

Конкретный вид услуг, работ, наименование объекта экспертизы и другая необходимая информация указываются в Заявке, которая оформляется письменно (факс) и является неотъемлемой частью договора.

Здесь правильно составленный договор от которого зависит ваша кровля

Главное итог – акт экспертизы на руках у заказчика. Стоимость работы Сумма договорная. Производится перечислением на банковский счет исполнителя или вносится наличными. Формирование предоставления услуг Они состоят из обязательств обеих сторон. Для исполнителя это обеспечение качественной экспертизы в строго оговоренные сроки. Для чего он должен:

  • взять у заказчика имущество или документацию, подлежащие экспертизе;
  • возвратить их с актом экспертизы, подтвержденным документом приема и сдачи в обусловленный срок;
  • обеспечить неразглашение информации, которую предоставил клиент;
  • все действия совершать в рамках законов РФ.

Можно предусмотреть еще ряд обязательств и прав исполнителя по досрочному выполнению работы, отказа выполнять ту, которая не предусмотрена договором и т.п.

Нарушение конфиденциальности влечет за собой возмещение убытков потерпевшей стороне. Период действия, механизм расторжения После подписания договор автоматически начинает действовать.

Определяются его сроки. Заказчик может прервать договор в одностороннем порядке, но в таком случае обязан компенсировать эксперту все понесенные ним затраты. Расторжение или внесение изменений возможно по согласованию между сторонами.

Различные обстоятельства Невыполнение обязательств обеими сторонами воспринимается как ответственность, за которую придется отвечать по действующему законодательству РФ. Лишь в случае наступления форс-мажорных обстоятельств ответственность не наступает.

Спорные вопросы, если не удается договориться между собой, решаются в судебном порядке. Итоговые положения В этой части условия в договоре могут быть разные. Например, осуществление постоянной связи любыми доступными методами.

Источник: http://1privilege.ru/obrazets-dogovora-po-provedeniyu-ekspertizy-krovli-podrobnyj/

Договор на проведение экспертизы образец 2018 бланк скачать

Образец договора по проведению экспертизы кровли подробный

г. ______________________                                                                                    _______________________ 20  г.

ООО «ИвановЭксперт, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора  Иванова И.И.

, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петров», именуемое в дальнейшем Заказчик, Общество, в лице генерального директора Петрова П.П.

, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

I.Предмет договора

  1. По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику, по его заданию, услуги по проведению экспертизы с предоставлением акта(-ов) экспертизы, а Заказчик, в свою очередь, принимает на себя обязательство принять услуги Исполнителя и оплатить их.
  2. Объектом экспертизы является:______________
  3. Результатом проведенной экспертизы является акт экспертизы / экспертное заключение.
  4. Исполнитель оказывает услуги в интересах Заказчика как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.
  5. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт экспертизы / экспертное заключение в двух экземплярах.
  1. II. Стоимость услуг и порядок расчета
  2. Общая стоимость услуг по договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% —  18 000 рублей 00 коп
  3. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в порядке предоплаты полной стоимости услуг по договору, в размере, обозначенном в пункте 6 Договора.
  4. Оплата услуг Исполнителя производиться Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в Договоре, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.

III. Порядок оказания услуг

а) оказать услуги качественно и в сроки, установленные Договором;

б) принять у Заказчика имущество и документацию, необходимые для проведения экспертизы и составления акта экспертизы по акту приема – передачи, до момента начала оказания услуг по Договору;

в) возвратить Заказчику имущество и документацию, необходимые для проведения экспертизы и составления акта экспертизы по акту приема – передачи, в течение пяти рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приема – передачи оказанных услуг (выполненных работ) по Договору;

в) проинформировать Заказчика о невозможности оказания услуг, в случае возникновения фактов независящих от воли Заказчика, в течение трех календарных дней с момента возникновения таковых фактов;

г) не разглашать информацию, полученную от Заказчика для целей оказания услуг, а также полученную в ходе оказания услуг третьим лицам, за исключением случаев, когда разглашение такой информации предусмотрено Законом, соглашением сторон либо, обязательным к исполнению актом органа государственной власти или местного самоуправления;

д) оказать услуги в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и стандартами Российской Федерации;

а) привлекать по своему выбору, под свою ответственность специа­листов для выполнения отдельных частей комплексной работы, и по своему усмотрению распре­делять между ними предусмотренные Договором экспертные работы. Отвод кандидатур, избранных Исполнителем, не допускается;

б) по согласованию с Заказчиком досрочно оказать услугу;

в) отказаться от оказания дополнительных услуг Заказчику, не охваченных Договором;

г) в разумные сроки получать от Заказчика документацию и информацию, разъяснения и дополнительные сведения необходимые для проведения экспертизы / составления акта экспертизы, а в случае отказа в предоставлении такой документации, информации, разъяснений и дополнительных сведений либо непредставления оных, приостановить оказание услуг на срок до момента их представления, либо отказаться от оказания услуг полностью (в случае отказа в представлении). В случае отказа от представления  документации, информации, разъяснений и дополнительных сведений в контексте данного пункта, Исполнитель имеет право на возмещение затрат за проделанную работу/ оказанные услуги;

а) осуществить в срок все платежи по Договору, подписать и передать Исполнителю Акт оказания услуг;

б) в срок установленный Договором оплатить услуги Исполнителя;

в) подписывать надлежащим образом и в разумные сроки документы, подписание которых необходимо в целях надлежащего исполнения Исполнителем основного обязательства по Договору, либо предусмотрено обязанностями по Договору;

г) своевременно представлять Исполнителю запрошенные им документы, а в случае невозможности представления оных, в разумный срок сообщать об этом Исполнителю;

д) обеспечить свободный доступ представителя Исполнителя к объекту (-ам) экспертизы в заранее оговоренные сроки, а при необходимости предоставлять представителю Исполнителя сопровождающего.

а) по письменному или устному требованию без дополнительной оплаты получить от Исполнителя информацию о нормативных правовых актах, на которых основываются рекомендации и выводы Исполнителя, а так­же тексты этих актов;

  1. Исполнитель обязан передать Заказчику результаты экспертизы в 2-х экземплярах в письменном виде, подписанное специалистами и уполномоченным лицом Исполнителя, заверенное печатью Исполнителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока оказания услуг.
  1. IV. Конфиденциальность
  2. Каждая из сторон согласилась считать коммерческой тайной другой стороны информацию, переданную или передаваемую сторонами друг другу при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны и проставлен гриф конфиденциальности.
  3. Каждая из сторон принимает на себя обязательства никакими способами не разглашать (делать доступной третьим лицам, за исключением случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания Закона, либо случаев, когда другая сторона в письменной форме даст согласие на предоставление информации, относящейся к коммерческой тайне, третьим лицам) информацию другой стороны, к которой она получила доступ при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора. Настоящее обязательство выполняется сторонами в пределах срока действия Договора и в течение одного года после прекращения  действия договора, если не будет оговорено иное, в том числе и в случае реорганизации или ликвидации одной из сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ. Сторона, нарушившая обязательства по конфиденциальности, возмещает убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.
  1. V. Срок действия договора. Расторжение,

изменение и прекращение договора

  1. Договор считается заключенным c момента подписания его обеими Сторонами. Дата подписания Договора указывается в преамбуле оного.
  2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
  3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
  4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
  5. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора (пункт 1 статьи 782 ГК РФ) не прекращает обязательства Заказчика оплатить Исполнителю необходимые расходы, которые он понес в счет еще не оказанных до момента одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора услуг.
  6. Расторжение и изменение Договора возможно по соглашению сторон.
  1. VI. Ответственность Сторон. Обстоятельства форс-мажора.

Разрешение споров. Раскрытие информации

  1. Стороны пришли к соглашению, что за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  2. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
  3. Ни одна из сторон Договора не несёт ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий Договора, если неисполнение и ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым относится: наводнения, землетрясения, объявления и ведения военных действий в указанном месте.
  4. Сторона Договора, по отношению к которой возникли указанные в пункте 20 Договора обстоятельства, обязана сообщить об их возникновении другой стороне письменно в трёхдневный срок с приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства. Сертификат, выданный исключительно Торгово-промышленной палатой Российской Федерации является единственным документом, свидетельствующим наступление обстоятельств форс-мажора.
  5. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров по Договору. Претензия любой из Сторон должна быть рассмотрена противной Стороной в течение десяти дней с момента ее получения. Претензия должна быть направлена почтовым сообщением и подписана надлежащим образом уполномоченным лицом.
  6. Стороны Договора пришли к соглашению, что все споры, вытекающие из договора, в том числе, споры о признании договора недействительным (ничтожным), незаключенным передаются на рассмотрение постоянно действующего третейского суда при Торгово-промышленной палате Самарской области (далее – третейский суд) в соответствии с его Регламентом, действующим на момент заключения Договора. Решение третейского суда является окончательным и подлежит добровольному исполнению в течение месяца со дня вынесения решения.

VII. Заключительные положения. Независимость эксперта

  1. Стороны договорились, что в случае необходимости, в процессе исполнения условий Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств:

а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);

б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения

  1. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

а) в адрес Исполнителя_________________________________________

б) в адрес Заказчика __________________________________________

  1. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
  2. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных обстоятельств.
  3. Эксперт свидетельствует,  что он не является учредителем,  собственником,  акционером, страховщиком или должностным лицом Заказчика, заказчиком или физическим лицом,  имеющим имущественный интерес в объекте экспертизы, не состоит с указанными лицами в близком родстве.
  4. Эксперт    гарантирует,  что в отношении объекта экспертизы не имеет вещных или

обязательственных прав вне настоящего Договора.

  1. Эксперт не имеет прямой или косвенной заинтересованности в результатах экспертизы.
  2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются нормами действующего законодательства РФ.
  3. Стороны пришли к соглашению, что уступка прав по Договору запрещена.

VIII. Юридические адреса и банковские реквизиты cторон:

Исполнитель

Подписи сторон

Исполнитель

__________________________

Заказчик

___________________________

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/dogovor-na-provedenie-ekspertizy-obrazets-2018-blank-skachat.html

Компания права
Добавить комментарий